+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на демонтажные работы – образец. Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

Содержание

Договор на демонтаж здания образец

Договор на демонтажные работы - образец. Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, особых погодных условий (снежные заносы, обледенение, сильные ветер и (или) дождь) и других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по причине обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 дней с момента наступления подобных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 7.3.

Договор на работы по демонтажу

В строительной сфере постоянно происходят новые открытия, будь то технологии или материалы. Данное направление всегда интересно и обсуждаемо не только специалистами, но и простыми обывателями. Другое дело – демонтаж зданий. Эта тема далеко не всегда вызывает живой интерес, что, впрочем, очевидно и объяснимо.

Демонтаж сооружений Снос не так интересен, как возведение чего-то нового. «Ломать – не строить»: такова логика большинства. Многим кажется, что демонтажные работы, снос здания не требует большого количества интеллектуальных ресурсов. Однако это мнение ошибочно.

Демонтаж кирпичных стен, железобетонных блоков, внутренних элементов представляет собой технически сложный и очень важный процесс.
Возможно, он еще более значим, чем строительство.

Ведь существуют определенные нормы и правила, согласно которым он должен осуществляться.

Виды зданий

Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; 2). Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ согласно утвержденной технологической карте последовательности выполнения работ; 3). Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; 4).

Аннулирования у Подрядчика лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ; 12.

Разрешение споров между сторонами. 11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации. 11.2.

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края. 11.3.

Договор на демонтажные работы

Внимание Составление списка всей необходимой для демонтажа техники и инструментов, которые могут понадобиться в конкретном проекте. 3. Возведение временного ограждения вокруг строительной площадки, на которой будет производиться снос.

Это необходимо для защиты работников, прохожих, близстоящих зданий и транспорта.
4. На следующем этапе производится отключение всех коммуникаций. Чаще всего их разбирают и переносят в безопасное место для дальнейшего использования. 5. Далее разбирается верхний ярус строения.

Это кровля, перекрытия и кровельные конструкции.
Это довольно опасный вид работ, и чаще всего он выполняется посредством небольших роботов-манипуляторов, которые управляются на дистанции. 6. Сами работы могут включать в себя демонтаж перегородок и стен, а также перекрытий и других элементов здания.

Данные работы осуществляются только в ситуации, когда проект проводится поэтапно и последовательно.

Примеры договоров

При этом демонтаж кирпичных стен производится одним из последних. 7. Если необходимость в аккуратности разбора отсутствует, есть и другая возможность выполнения заказа. В этом случае демонтаж заключается в разломе строения.

Для этого используется мощная и большая специализированная техника. 8. Последний этап демонтажа заключается в разборе строительного мусора. Затем его вывозят с площадки. Виды демонтажа Разрушение старых зданий может производиться разными методами.

От того, на каком из них остановится заказчик, зависят в том числе и расценки на демонтажные работы. В каждом конкретном случае они индивидуальны.

Выбор метода происходит и под влиянием других факторов.

Это может быть сложность конструкции сносимого здания, его возраст и габариты, а также вид основания и строительные материалы, на базе которых было возведено данное строение.

                                          договор №     

ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях:- финансовой несостоятельности ЗАКАЗЧИКА или задержки им авансового платежа и расчетов за выполненные работы более, чем на 15 дней- остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причинам, независящим от ПОДРЯДЧИКА на срок, превышающий 20 дней. 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.13.1.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.13.2.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения всех обязательств.13.3.

Источник: http://juristufa.ru/2021/04/19/dogovor-na-demontazh-zdaniya-obrazets/

Договор на демонтаж здания

Договор на демонтажные работы - образец. Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

Изменение и расторжение Договора 6.1 Досрочное расторжение настоящего договора возможно:а) по соглашению сторон;б) в одностороннем порядке при нарушении условий Договора.6.2 Любые изменения условий Договора оформляются путем заключения двухстороннего дополнительногосоглашения. 7.

Срок действия Договора 7.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.7.2. Стороны вправе выполнить свои обязательства по Договору досрочно. 8. Ответственность сторон 8.

1 За невыполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несутимущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.9.

Юридические адреса и реквизиты сторон ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ООО СтройДемонтажЮридический адрес:119634 Боровское шоссе д. 37 корп.

Договор на ремонтные работы

Предмет договора 1.1.Предмет договора – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г.

Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 (далее – Объект). 1.2.Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора. 1.3.

400 bad request

Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 12.4. Подрядчик не несёт ответственности, за неверно составленный Заказчиком план демонтажа. 13. Расторжение договора 13.1.

Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: задержка Подрядчиком начала работ более чем на два дня по причинам, не зависящим от Заказчика; систематическое нарушение Подрядчиком сроков выполнения демонтажных работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на две недели; систематическое несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ.

13.2.

Договор на снос здания образец

Внимание

Предмет договора Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по демонтажу и вывозу перегородок не несущих стен, стяжки полов, паркета, плитки, ковролина, линолеума, подвесных потолков, дверей, сантехники, светильников с 4-го, 5-го и 6-го этажей здания, находящегося по адресу г. Москва, ул. Щукина, в соответствии с заданием (Приложение №1).

Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по демонтажу элементов объекта в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для нормальной его эксплуатации в дальнейшем (эти работы оплачиваются отдельно).

Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект Заказчику в срок до 29.06.2007г. 2. Стоимость работ по договору 2.1.

                                          Договор №     

г. Москва                                                                                                                                                                                      « » ________ 2015 г

Общество с ограниченной ответственностью “СтройДемонтаж”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель” в лице Генерального директора Якушева Павла Дмитриевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _______________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик” с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить работы по демонтажу строения и вывозу строительного мусора на объекте, находящемся по адресу: __________________________________________________________________________________

2. Сметная (договорная) стоимость работ

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________________________.

2.2 Стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению сторон.

3. Сроки выполнения работ

3.1 Срок выполнения работ устанавливается: Начало работ: с момента получения предоплаты. Окончание работ: в течение __ дней с момента начала работ. 3.2 Указанные в п.3.1 сроки выполнения работ могут быть изменены: а) в случае изменения объёма работ;

б) при задержке выполнения работ не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Источник: https://fibradecor.ru/dogovor-na-demontazh-zdanija/

Договор на снос здания образец

Договор на демонтажные работы - образец. Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

Изменение и расторжение Договора 6.1 Досрочное расторжение настоящего договора возможно:а) по соглашению сторон;б) в одностороннем порядке при нарушении условий Договора.6.2 Любые изменения условий Договора оформляются путем заключения двухстороннего дополнительногосоглашения. 7.

Срок действия Договора 7.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.7.2. Стороны вправе выполнить свои обязательства по Договору досрочно. 8. Ответственность сторон 8.

1 За невыполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несутимущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.9.

Юридические адреса и реквизиты сторон ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ООО «СтройДемонтаж»Юридический адрес:119634 Боровское шоссе д. 37 корп.

Договор оказания услуг по демонтажу перевозке и монтажу конструкций

Договор на демонтажные работы - образец. Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

Исполнитель предоставляет Заказчику за плату, находящиеся в аренде грузоподъемные механизмы (ГПМ) с машинистом и обслуживающим персоналом для выполнения строительно–монтажных и иных работ на объектах Заказчика на определенный срок во временное пользование для предпринимательской деятельности, а также выполняет работы по устройству верхнего строения крановых путей под грузоподъемные механизмы, возмездно оказывает услуги по перебазировке, монтажу и демонтажу грузоподъемных механизмов, управлению и технической эксплуатации ими (объект аренды, его тип, марка, заводской номер, другие идентификационные характеристики, количество ГПМ, стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу, управлению и технической эксплуатации, место использования грузоподъемных механизмов определены в Приложении № 1 к настоящему договору), а Заказчик принимает грузоподъемные механизмы во временное пользование, обязуется оплачивать арендные платежи, а также оплатить оказанные услуги по перебазировке монтажу и демонтажу грузоподъемных механизмов, управлению и технической эксплуатации ими, по окончании срока аренды возвратить Исполнителю указанное имущество.

1.2.

Договор по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке

Исполнитель обязуется:

  • принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по Договору грузов, за исключением форс-мажорных обстоятельств;
  • определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу подвижного состава к пунктам погрузки, во время, указанное в заявке на перевозку груза;

3.1.Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

  • разгрузочно-погрузочные площадки и механизмы подъёма (лифты) в исправном состоянии, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение грузов, и необходимое маневрирование автомобилей.
  • иметь подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки.

3.2.

Договор №

Особые условия5.1 ЗАКАЗЧИК обязуется:5.1.1 Получив необходимые согласования от ИСПОЛНИТЕЛЯ подготовить объект для работ.

5.1.2 Обеспечить безопасную зону работ.5.1.3 Обеспечить беспрепятственный проход работников, проезд и передвижение технических средств ИСПОЛНИТЕЛЯ к месту проведения работ.5.1.

4 Выделить для производства работ: а) своего представителя для контроля за ходом работ, подписания актов на выполненные работы. б) предоставить точку подключения электрооборудования 5.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:5.2.1 Обеспечить выполнение работ в сроки согласно договора.5.2.

2 При проведении работ руководствоваться ФЗ РФ №196-ФЗ от 30.12.2001 ”О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения ”.

6. Изменение и расторжение Договора 6.1 Досрочное расторжение настоящего договора возможно: а) по соглашению сторон; б) в одностороннем порядке при нарушении условий Договора.

Договор подряда на демонтаж оборудования

Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет Подрядчику предоплату в размере 30% от суммы договора в размере ____________________, которые перечисляет на счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора 2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения и оплаты оговоренных в п.

2.5.

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется

«Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию»

.5.8.

Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ.

Сто стд 040-2012 договор оказания услуг по перемонтажу грузоподъемных механизмов

Услуги по устройству верхнего строения крановых путей под ГПМ согласно на подготовленное Заказчиком нижнее строение рельсовых путей; 1.2.6. Услуги по наращиванию высоты ГПМ; 1.2.7. Услуги по демонтажу ГПМ. 1.3.

Услуги оказываются на основании Заявок Заказчика, составленных по форме, определенной в Приложении № 2 к настоящему договору. В Заявке Заказчик указывает наименование Услуги и прочие сведения, необходимые Исполнителю для оказания услуг.

1.4. Употребление словосочетания «услуги по перемонтажу ГПМ» не должно рассматриваться как оказание услуг в комплексе по единичной оплате.

Каждая услуга оплачивается отдельно.

Демонтированные сборные ж/б конструкции складировать согласно норм и правил в местах, согласованных с Заказчиком.

5.4. Подрядчик имеет право: 5.4.1.

Привлекать к работе субподрядчиков в соответствии с п.

3.4. Важно В пятидневный срок со дня окончания производства работ по договору и приемки письменно известить об этом ЗАКАЗЧИКА.5.1.6.

Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;- иных независящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.5.1.7.

Договор на демонтажные работы — образец.

Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

Обязательным является подробное описание здания, подвергающегося разбору. Далее производится расчет объема работ.

К нему прилагаются и компенсационные выплаты предыдущим владельцам здания, подлежащего сносу. Финансовые подсчеты можно осуществить при помощи калькулятора демонтажных работ.

Однако и в этом случае практическое осуществление проекта может вызвать определенные проблемы. По этой причине обязательным условием работы подрядчика является составление технологической карты по осуществлению всех необходимых работ.

Договор сноса здания образец

Договор на демонтажные работы - образец. Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

8.3. При задержке сдачи результата работ свыше 1 (одного) рабочего дня Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,5% цены договора за каждый день просрочки.

8.4. За несвоевременный вывоз строительного мусора Подрядчик выплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки. 8.5.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить за свой счет.

4.5.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик и/или представитель организации, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

Договор на демонтажные работы — образец.

Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

Обязательным является подробное описание здания, подвергающегося разбору.

Однако и в этом случае практическое осуществление проекта может вызвать определенные проблемы. По этой причине обязательным условием работы подрядчика является составление технологической карты по осуществлению всех необходимых работ.

Договор о сносе жилого дома

В этом случае обязательства Организации по предоставлению компенсации считаются исполненными надлежащим образом. 2.3.

Если в течение двух месяцев со дня заключения настоящего договора Петрова Мария Ивановна не представит письменного заявления о необходимости передачи ей либо указанным ею третьим лицам денежных средств на сумму, указанную в пункте 2.

1, в счет оплаты приобретаемых жилых помещений, либо обратится в Организацию с заявлением о внесении платы, превышающей пределы, указанные в пункте 2.1, Организация вправе перечислить денежную сумму, указанную в пункте 2.1 настоящего договора, на банковский счет Петровой Марии Ивановны либо в депозит нотариусу.

В этом случае обязательства Организации по предоставлению компенсации считаются исполненными надлежащим образом.

Бесплатная юридическая помощь

6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего договора, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.5.8. Инфо Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если

Договор о сносе жилого дома (образец заполнения)

В этом случае обязательства Организации по предоставлению компенсации считаются исполненными надлежащим образом. 2.3.

Если в течение двух месяцев со дня заключения настоящего договора Петрова Мария Ивановна не представит письменного заявления о необходимости передачи ей либо указанным ею третьим лицам денежных средств на сумму, указанную в пункте 2.

1, в счет оплаты приобретаемых жилых помещений, либо обратится в Организацию с заявлением о внесении платы, превышающей пределы, указанные в пункте 2.1, Организация вправе перечислить денежную сумму, указанную в пункте 2.1 настоящего договора, на банковский счет Петровой Марии Ивановны либо в депозит нотариусу.

В этом случае обязательства Организации по предоставлению компенсации считаются исполненными надлежащим образом. 2.4. Услуги агентства недвижимости и расходы на государственную регистрацию права собственности на квартиры, приобретенные Петровой Марией Ивановной или другими указанными ею лицами, осуществляет Организация.

7. форс-мажор

3.2.

Срок выполнения работ может быть изменен по взаимному согласию Сторон с указанием нового срока в дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Подрядчик выполняет работы по данному Договору своими трудовыми ресурсами, механизмами и инструментами. При необходимости Подрядчик может пользоваться средствами Заказчика.

3.4. Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, специализированные организации (далее по тексту – субподрядчиков). 3.5. Ответственность перед Заказчиком за результаты совместной работы подрядчика и субподрядчиков несет Подрядчик. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1.

Приемка выполненных Подрядчиком этапов работ производится представителем Заказчика в 3-х дневный срок с момента предъявления работы к сдаче.

4.2. Приемка-сдача каждого этапа выполненных работ оформляется актом приема-сдачи, подписанным Сторонами.

Договор на снос деревянного здания и вывоз строительного мусора образец

Предмет договора 1.1.Предмет договора – снос (демонтаж) здания литер А МАОУ «СОШ № 99» г.

Перми по адресу Серебрянский проезд, 8 (далее – Объект). 1.2.Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика в соответствии с проектом выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Инфо Действие и прекращение действия договора. 10.1.

Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Подрядчику; второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр — учредителю. 10.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

Источник: http://ukpravoedelo.ru/dogovor-snosa-zdanija-obrazec-74558/

Договор подряда с физическим лицом на демонтажные работы | Правовая помощь

Договор на демонтажные работы - образец. Демонтаж сооружений. Договор с физическим лицом

После вступления в силу настоящего Договора, вся предыдущая переписка и переговоры теряют юридическую силу 9.3.

Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все дополнительные соглашения, а также приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

Примеры договоров 4.3 По окончании выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет акт сдачи-приемки работ, который ЗАКАЗЧИК обязан оформить не позднее 3-х дней с момента его представления. 4.

4 Окончательный расчет производится в течении 3-х банковских дней после подписания акта сдачи-приёмки на основании счёта Исполнителя. 5.1.1 Получив необходимые согласования от ИСПОЛНИТЕЛЯ подготовить объект работ. Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма) , т.е.

Договора), то он обязан в десятидневный срок со дня получения Акта направить ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ. ПОДРЯДЧИК после устранения выявленных замечаний составляет новый Акт и направляет его ЗАКАЗЧИКУ.


После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ на подписание справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.6.4.

ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 2 дня до начала приемки результата полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.7.

1. ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство по обеспечению строительства материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1.

Ipc-zvezda.ru

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 3.1. Расчет между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется следующим образом:3.1.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от общей стоимости Работ по настоящему Договору, что составляет , включая НДС , в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора.3.2.

Угра-сруб

Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – , который имеет право: 6.1.1.в любое время присутствовать на объектах производства работ; 6.1.2.

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ, в том числе делать отметки в журнале производства работ с указанием замечаний и недоделок, составлять акты и подписывать акты оценки работы Подрядчика; 6.1.3.

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; 6.1.4.

давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; 6.1.5.
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.